裝修合同糾紛起訴狀

時間：2024-10-24 09:35:46 起訴狀

裝修合同糾紛起訴狀范文

　　導(dǎo)語：起訴狀是因為糾紛而狀告對方所使用的一種文書。下面是小編收集的裝修合同糾紛起訴狀范文，歡迎參考。

裝修合同糾紛起訴狀范文

　　裝修合同糾紛起訴狀范文(一)

　　原告：　　，男，　　族，　　年　月日出生，住

　　電話：1381　　　　0。

　　被告：上海百　居裝飾工程有限公司北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分公司。

　　住所地北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)文化園西路3號

　　法人代表

　　電話：

　　被告：百　居(中國)家居有限公司北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)店

　　住所地北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)文化園西路3號

　　法人代表

　　電話：

　　案由：裝飾裝修合同糾紛

　　訴訟請求：

　　1、請求法院依法判令被告上海百　居裝飾工程有限公司北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分公司繼續(xù)履行《北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同》及《補(bǔ)充協(xié)議》。

　　2、請求法院依法判令被告上海百　居裝飾工程有限公司北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分公司向原告支付違約金(自2007年10月26日起至工程交付之日止，每日按工程造價的2‰計算)。

　　3、請求法院依法判令百　居(中國)家居有限公司北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)店繼續(xù)履行《內(nèi)購材料供應(yīng)合同》。

　　4、訴訟費用由被告承擔(dān)。

　　起訴事實與理由：

　　原告為了裝修購買的位于北京市大興區(qū)　　　　　　　　的房屋，于2007年4月20日與被告上海百　居裝飾工程有限公司北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分公司(以下稱百　居開發(fā)區(qū)分公司)簽訂了《北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同》及《補(bǔ)充協(xié)議》，與百　居(中國)家居有限公司北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)店(以下稱百　居開發(fā)區(qū)店)簽訂了《內(nèi)購材料供應(yīng)合同》。二被告同屬上海百安居公司，共同收取工程款。合同約定，由百　居開發(fā)區(qū)分公司負(fù)責(zé)施工，工程款共計　　元，工期75天，百安居采取特有的“清包工、陪購材料”的方式，原告所需裝修材料必需在被告百　居開發(fā)區(qū)店購買。合同簽訂后原告根據(jù)被告提供的預(yù)算在2007年　月　日至2007年　月　日往二被告共用的資金卡內(nèi)付了材料款和人工費等共計　　　　　　　0　　元，此款現(xiàn)仍有余額。

　　2007年　月　日開始施工后先后出現(xiàn)了多處質(zhì)量問題，經(jīng)與被告百　居開發(fā)區(qū)分公司多次協(xié)商，最后雙方于2007年10月26日達(dá)成解決方案，賠償原告損失49593元。此后由于被告方施工負(fù)責(zé)人變動等原因工程一直處于半停工狀態(tài)，原告多次向百安居領(lǐng)導(dǎo)投訴、協(xié)商未果。2009年6月22日被告方店長帶工人在衛(wèi)生間施工時違章操作，造成重大安全隱患，被小區(qū)物業(yè)責(zé)令整改，并告知以后由原告承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。原告與被告的爭議一直不能協(xié)商解決投訴至北京市　　　工商局消保科，在該科的多次調(diào)解下百安居領(lǐng)導(dǎo)在2009年7月31日答應(yīng)保證在一周內(nèi)工程完工交付使用，可是事后工程仍然處于停工狀態(tài)。

　　現(xiàn)在室內(nèi)原告定制的嵌入墻內(nèi)的'十余組壁柜還沒有安裝，后續(xù)的電線、管道等附屬設(shè)施無法安裝。由于工程停工時間長已裝修部分無人維護(hù)造成墻面乳膠漆發(fā)黃，7扇木門和4個房屋的實木地板起翹開裂，這些質(zhì)量問題難以完全修復(fù)。

　　被告工期延誤已達(dá)二年多之久，理應(yīng)繼續(xù)履行合同、繼續(xù)施工將符合質(zhì)量要求的裝修房屋交付給原告。由于被告的違約行為造成原告二年多不能入住使用房屋，以及裝修工程中存在多處質(zhì)量問題給原告造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失，被告理應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。為此特提起訴訟，請依法裁決。7膠部7年修工程訊

　　此致

　　北京市大興區(qū)人民法院

　　起訴人：

　　裝修合同糾紛起訴狀范文(二)

　　原告鄭州某某大裝飾設(shè)計工程有限公司，住所地：鄭州市紫荊山路商城路交叉口金城國貿(mào)1713室。

　　法定代表人：盧某某，任董事長。

　　被告紀(jì)超，男，1979年5月16日出生，漢族，住鄭州市金水區(qū)豐產(chǎn)路27號院1號樓25號。

　　訴訟請求

　　一、判令被告支付原告工程款元，違約金元;

　　二、本案訴訟費由被告承擔(dān)。

　　事實與理由

　　原告于2009年5月31日同被告簽訂《建筑裝飾裝修工程施工合同》，合同約定由原告承包被告發(fā)包的'鄭州市某某休閑商務(wù)會館改造翻新項目，合同價款為人民幣72萬元，雙方約定合同生效后由被告分四次向原告支付，具體付款方式為：簽訂合同當(dāng)日支付42萬元;本項目二樓、三樓地下室及一樓后包房完工支付20萬元;項目整體完工后三個月至一百天內(nèi)支付9萬元，并約定如在一百天后支付每延期一天被告應(yīng)按照1000元/天的標(biāo)準(zhǔn)向原告支付滯納金(違約金);工程驗收12個月后20天內(nèi)支付剩余1萬元。合同簽訂后，原告如約履行了合同義務(wù)，而被告卻在支付第一筆合同價款和第二筆價款的一半(即1萬元)后以種種理由推拖支付剩余款項。由此給原告造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失，為維護(hù)原告的合法權(quán)益，特依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第108條之規(guī)定訴至貴院，請依法判如所請。

　　此致

　　鄭州市金水區(qū)人民法院

　　具狀人：鄭州某某大裝飾設(shè)計工程有限公司

　　二0一0年二月八日

【裝修合同糾紛起訴狀】相關(guān)文章：