有關買賣合同范文集合六篇
在人們愈發重視契約的社會中，越來越多的場景和場合需要用到合同，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編幫大家整理的買賣合同6篇，僅供參考，大家一起來看看吧。
買賣合同 篇1
合同編號__________
買方(甲方)：______________
賣方(乙方)：______________
根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規、規章的規定，就鋼琴的買賣事宜，買賣雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上簽訂本合同。
第一條 標的、數量、價款 1.鋼琴名稱、商標、規格型號、生產廠家、數量、價款
鋼琴名稱
商 標
或品牌
規 格
型 號
生產廠家
顏色
數量
(架)
單價
(元)
金 額
(元)
合計人民幣金額(大寫)：
2.鋼琴名稱、產地及主要部件產地鋼琴
名稱
鋼琴
產地
擊弦機
產地
共鳴系統
產地
纏弦
產地
琴鋼絲
產地
琴槌
產地
琴槌氈呢
產地
第二條 質量標準(按下列第______項執行)
1.按現行的`國家標準執行。
2.按雙方約定的標準_______________執行。
第三條 驗收 1.驗收方式(按下列第______項執行)。
(1)甲方在乙方交貨時當場驗收。
(2)其它驗收方式________________________。
2.甲方應對鋼琴名稱、產地、商標或品牌、規格型號、生產廠家、顏色、數量予以當場驗收。
3.對質量有異議的，雙方委托以下機構進行鑒定(按下列第______項執行)。
(1)上海市樂器行業協會。
(2)其他________________________________。
第四條 交付方式(按下列第______項執行)
1.乙方在______年______月______日送到甲方指定的地點：__________________。
2.甲方于______年______月______日到乙方指定的地點__________________自提。
第五條 搬運費用 搬運費用______元，由______方承擔。
第六條 支付方式(按下列第______項執行)
1.合同簽訂后，甲方支付乙方定金__________元;乙方交貨后，甲方于______年______月______日支付價款，定金抵作價款或者返還。甲方付款后，乙方應當開具銷售憑證。
2.合同簽訂后，甲方在簽約地點當場支付價款，乙方應當開具銷售憑證。
3.其他付款方式及期限____________。
第七條 售后服務
1.自開具銷售憑證之日起，保修期限為_______年。
2.免費調音次數______次，時間：____________。
3.其它__________________________。
第八條 違約責任
1.甲方逾期付款，乙方逾期交貨的，應當每日按照合同價款的______%向對方支付違約金。造成損失的，由違約方承擔相應的責任。
2.鋼琴產地不符合合同約定的，乙方應負責調換，造成甲方損失的，應予以賠償。
3.乙方交付的鋼琴質量不符合合同約定的，應承擔違約責任____________。
4.鋼琴數量不符合合同約定的，乙方應負責補齊，并向甲方支付違約金______元。
5.其他違約責任__________________。
第九條 其他約定_________________。
第十條 合同爭議的解決方式
因本合同發生的爭議，由雙方當事人協商或調解解決;或按下列第______種方式解決。
1.提交上海仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
甲方：乙方：日期：
買賣合同 篇2
宅基地買賣合同：轉讓方： （以下簡稱甲方）
受讓方： （以下簡稱乙方）
甲乙雙方就宅基地使用權轉讓事宜，經自愿、平等、友好協商，達成轉讓協議如下：
一、宅基地坐落、面積甲方將拆遷所得的坐落于瀏河鎮紫薇園三期內的宅基地轉讓給乙方，具體位置編號 和面積由乙方（以甲方的名義）競買或摸號后確定，宅基地買賣合同。 上述宅基地的使用權歸乙方享有。
二、轉讓金額 該宗地的轉讓價格為人民幣25萬元。
三、付款方式及期限 乙方在甲方原房屋拆除后3日內向甲方支付人民幣2萬元，余款在取得土地使用權證并交付給乙方后3日內付清。
四、房產歸屬1。在該宅基地上的`房屋由乙方自行出資建造，房產歸乙方所有。2。建房手續由甲方配合辦理，所涉費用由乙方承擔。3。房屋建成后，在法律政策許可的前提下，甲方應無條件配合乙方將土地證和房產證辦理到乙方名下，所涉的相關費用均由乙方承擔。
五、違約責任本協議簽訂后，任何一方均不得反悔。如甲方反悔應當向乙方全額退還宅基地轉讓款25萬元，并償付違約金25萬元，如造成乙方損失的，還應賠償乙方的損失（包括建房、裝修工程款和房地產增值部分）;如乙方反悔，則已付的土地轉讓款作為違約金償付給甲方。
六、未盡事宜未盡事宜雙方另行協商。
七、協議生效條件本協議經雙方簽字后生效。
八、協議份數本協議一式二份，雙方各執一份。
甲方： 乙方： 二OO 年 月 日
買賣合同 篇3
原告:上海XX實業有限公司
法定代表人:錢XX,總經理。
聯系方式:代理人曾鏡同律師
被告:南寧XXX紙業有限公司
法定代表人:劉XX,董事長。
訴訟請求:
一、判決被告支付原告貨款160000元,并按中國人民銀行發布的同期同類貸款利率標準支付原告自20xx年2月1日起至本案判決生效之日止的利息;
二、本案訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:
20xx年5月15日,原告與被告簽訂了一份合同編號為JDX(NZ)1005046(SB)的《購銷合同》,約定原告向被告供應合同總價格為360000元的流量開關、液位開關及轉子流量計等設備。
《購銷合同》約定發生糾紛向需方所在地人民法院提出起訴。
《購銷合同》簽訂后,原告依約履行了合同義務,可是,被告只向原告支付100000元貨款,尚欠原告貨款260000元。
經原告多次向被告催討, 20xx年10月23日,被告及廣西XXX紙業有限公司向原告作出《付款計劃》,內容為“經過三方詳細核對,由南寧XXX紙業有限公司及廣西XXX紙業有限公司欠你公司的.貨款分別為260000元及137902.76元,經三方友好協商,現計劃如下的還款計劃,所有貨款397902.76元于20xx年1月31日前全部付清,分別為兩月每月還款15萬元,最后一個月還款97902.76元”,可是,在《付款計劃》作出后,被告僅向原告支付了100000元貨款,到現在為止,被告仍欠原告貨款160000元,而廣西XXX紙業有限公司并沒有向原告支付過貨款。
依據《中華人民共和國合同法》第八條“依法成立的合同,對當事人具有法律約束力。當事人應當按照約定履行自己的義務,不得擅自變更或者解除合同。依法成立的合同,受法律保護。”和《中華人民共和國民法通則》第一百零八條“債務應當清償。暫時無力償還的,經債權人同意或者人民法院裁決,可以由債務人分期償還。有能力償還拒不償還的,由人民法院判決強制償還。”等法律之規定,原告特向人民法院提起訴訟,請人民法院公正審理,依法判決,維護原告的合法權益。
此致
橫縣人民法院
原告:上海XX實業有限公司
法定代表人:
年 月 日
買賣合同 篇4
出賣人： (以下簡稱甲方)
住所地：
法定代表人：
買受人：(以下簡稱乙方)
住所地：
法定代表人：
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》等有關法律規定，在平等、自愿的基礎上，經充分協商，就乙方購買甲方產品達成以下買賣合同條款。
一、產品名稱、型號、數量
二、產品質量
1、質量標準：
2、乙方對產品質量的特殊要求：
3、乙方對產品包裝的特殊要求：
4、乙方對產品質量有異議的，應當在收到產品后五日內提出確有證據的書面異議并通知到甲方;逾期不提出異議的，視為甲方產品質量符合本合同約定要求。但乙方使用甲方產品的，不受上述期限限制，視為甲方產品符合合同約定要求。
三、產品價款
1、產品的單價與總價：
上述貨物的含稅價為：
總價款為：
2、甲方產品的包裝費用、運輸費用、保險費用及交付時的上下列支費用等按下列約定承擔：
甲方產品的包裝物由 提供，包裝費用由 承擔。
甲主產品的運輸由 辦理，運輸費用由 承擔。
甲方產品的保險由 辦理，保險費用由 承擔。
甲方產品交付時的上下力支費用由 承擔。
乙方承擔的上述費用，乙方應當在甲方交貨前一次性給付甲方。
四、產品交付
甲方產品交付方式為：乙方提貨/甲方送貨/甲方代辦托運。
產品交付地點為甲方所在地，交貨時間為合同生效后 天，若乙方對甲方產品有特殊要求的，甲方應當在乙方提供相關確認文件后 天內交貨。但乙方未能按約定付款甲方有權拒絕交貨，乙方未能及時提供相應文件的，甲方有權延期交貨。
在合同約定期限內甲方違約未能及時交貨的，產品的滅失、毀損的風險由甲方承擔;產品交付后或乙方違約致使甲方拒絕交貨、延期交貨的，產品的滅失、毀損的風險由乙方承擔。
五、價款結算
乙方應在本合同書簽訂 日內向甲方預付貨款 元，甲方交付前給付價款 元，余款由乙方在收到甲方產品之日起 天內付清。
乙方應當以現金、支票或即期銀行承兌匯票方式支付甲方價款。
雙方同意乙方未能付清所有價款之前，甲方產品的所有權仍屬于甲方所有。
六、合同的`解除與終止
雙方協商一致的，可以終止合同的履行。一方根本性違約的，另一方有權解除合同，但應當及時書面通知到對方。
七、商業秘密
乙方在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的全部信息(包括技術信息和經營信息等)均為甲方的商業秘密。
無論何種原因終止、解除本合同的，乙方同意對在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的商業秘密承擔保密義務。非經甲方書面同意或為履行本合同義務之需要，乙方不得使用、披露甲方的商業秘密。
乙方違反上述約定的，應當賠償由此給甲方造成的全部損失。
八、違約責任
本合同簽訂后，任何一方違約，都應當承擔違約金
元。若違約金不足以彌補守約方損失的，違約方應當賠償給守約方造成的一切損失(包括直接損失、可得利益損失及主張權利的費用等)。
九、不可抗力
因火災、戰爭、罷工、自然災害等不可抗力因素而致本合同不能履行的，雙方終止合同的履行，各自的損失各自承擔。不可抗力因素消失后，雙方需要繼續履行合同的，由雙方另行協商。
因不可抗力終止合同履行的一方，應當于事件發生后
日內向對方提供有權部門出具的發生不可抗力事件的證明文件并及時通知對方。未履行通知義務而致損失擴大的，過錯方應當承擔賠償責任。
十、其他約定事項
1、乙方聯系人或授權代表在履行合同過程中對甲方所作的任何承諾、通知等，都對乙方具有約束力，具有不可撤銷性。
2、簽訂或履行合同過程中，非經甲方書面同意或確認，乙方對甲方任何人員的個人借款，均不構成乙方對甲方的預付款或已付款款項。
3、乙方聯系地址、電話等發生變化的，應當及時通知到甲方，在乙方通知到甲方前，甲方按本合同列明的聯系方式無法與乙方聯系的，由乙方承擔相應的責任。
4、本合同未約定的事項，由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同書具有同等法律效力。
5、乙方應當在簽訂合同時向甲方提供其合法經營的證明文件，并作為本合同的附件。
6、簽訂本合同時，雙方確認的合同附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同，同等法律效力。
十一、爭議解決
本合同履行過程中產生爭議的，雙方可協商解決。協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟解決。
十二、明示條款：
甲、乙雙方對本合同的條款已充分閱讀，完全理解每一條款的真實意思表示，愿意簽訂并遵守本合同的全部約定。
十三、本合同經雙方蓋章或授權代表簽字后生效。
十四、本合同書一式四份，雙方各執二份。
甲方 ： 乙方：
委托代理人： 委托代理人：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
年月日
買賣合同 篇5
甲方：
乙方：
經甲乙雙方本著平等、自愿、誠實守信的原則，按照《中華人民共和國合同法》就養殖場轉讓事宜達成如下協議：
1、養殖場位于濱海經濟開發區大家洼鎮海化街。面積 40.598 畝，東靠 新源供水供水公司；西靠 孫萬河養殖場 ；南靠 蘋果園及海化街；北靠 生產用地。
2、養殖場內有： 蝦棚5座、魚棚1座、蓄水池棚2座、室外蓄水池4口，辦公室及廚房車庫共計15間，養殖水體共計5000立方。
3、養殖場轉讓總價格為人民幣： 元大寫 （包括場內建筑設和固定設施、及場內其它機電設備等）不包括場地租金。
4、付款方式：自合同簽訂之日起三日內由乙方一次性付清所有款項。
5、協議生效后，甲方交付乙方原始土地租賃合同等相關手續。
6、 協議生效后，甲方在簽訂《養殖協議》之前的`債權債務與乙方無關。如有債權債務導致乙方無法使用所造成的所有經濟損失由甲方全部承擔。
7、甲乙雙方自簽訂之日起不得違約，如一方違約，違約方應付于對方總價50%的違約金。
未盡事宜由雙方協商解決。協商不成的，雙方均可向有管轄權的人民法院起訴 。
本協議自乙方付款后生效，本協議一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方：
年 月日 乙方： 年 月 日
買賣合同 篇6
甲方（賣方）：魏**
乙方（買方）：關**
甲方在城關鎮陳趙社區二組有一改建房屋，底層都是庫 房，乙方有意購買其中一間，經甲乙雙方協商，達成如下購 買協議：
一、庫房位置：此庫房位于樓梯間東，見圖黑色部分。
二、價格：此庫房價格貳萬柒仟元整。
三、付款方式：簽字前一次性付清。
四、此庫房無房產證、無土地證，僅此協議為據。
五、乙方購買庫房后不能改變房屋結構，由此產生后果， 一切由乙方負責。乙方不能在庫房前和旁邊搭建任何附屬 物，不能占用樓道，要保證前面場子及樓道暢通。
六、此協議一式二份，甲、乙雙方各執一份，簽字生效。
甲方簽字： 乙方簽字：
見證人簽字：
二0一X年八月十日
【買賣合同】相關文章：
關于買賣合同 買賣合同05-30
買賣合同 買賣合同內容06-09
買賣合同買賣合同集合04-03
車庫買賣合同-買賣合同07-25
實用的買賣合同買賣合同03-07
學校買賣合同校服買賣合同12-06
買賣合同模板買賣合同簽訂模板03-15
有關買賣合同模板 買賣合同的寫法模板04-07
機械買賣合同_機械買賣合同格式01-16
房屋買賣合同個人房屋買賣合同11-18