簡易工程承包施工合同范本
工程承包合同有哪些地方需要注意的呢？在簽訂建議工程承包施工合同的時了解清楚是十分必要的。如下是小編給大家整理的簡易工程承包施工合同，希望對大家有所作用。
簡易工程承包施工合同范本篇【一】
發包方（以下稱甲方）：
承包方（以下稱乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項目 一、工程名稱： 麻城宋埠40MW光伏發電項目光伏板安裝工程
二、工程地點： 麻城宋埠
三、承包方式：包工、包機械、包安全
第二條 工程期限
一、合同工期總日歷天數 10 天
第三條 工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組300元/組（一組24塊電池板)。
1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。
3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現場進行核對，達到標準的`按單價*安裝組數進行費用結算。
4、費用支付，施工結束后，甲方10日內支付相關工程費用.
第四條 甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現場發生破損，乙方需無條件進行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。
第六條 獎懲責任
1、如8月20日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=50000元標準進行結算。
2、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法 因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附 則
二、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
年_____月_____日 年_____月_____日
簡易工程承包施工合同范本篇【二】
發包人： (簡稱甲方)
承包人： (簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱： ;
2、工程地點： ;
3、工程范圍：
4、承包方式： 。
二、合同工期
1、開工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期總天數 天(以實際進場施工之日算起);
三、質量標準
工程質量標準：合格、按照《****施工質量驗收規范》驗收。
四、合同價款
總計合同金額(大寫)(人民幣) ，小寫￥ 。 五，付款方式
付款方式：本工程進場完成 %工作后10天內，發包人向承包人支付 %工程費用;本工程進場完成 %工作后15天內，發包人向承包人支付 %工程費用;本工程竣工驗收后20天付清余下的工程費用(除工程保修押金)。 工程價款通過銀行轉(匯)入對方帳戶(以本合同注明帳號為準)。所有款項支付須先開發票后支付。
六、施工準備
1、承包人在合同簽定后 日內免費完成圖紙的設計和細化，完成后由發包人提交給設計院，承包人協同參與技術交底以便圖紙通過。
2、發包人應在施工前做好三通一平工作，提供基準測量點和水、電接入點;
七、安全責任
1、甲方指導乙方組織實施，檢查乙方施工安全設施。
2、乙方應指派專人負責安全，施工現場應有安全標示和安全設施。
3、乙方在施工過程中出現責任事故，乙方負全部責任，甲方概不負法律和經濟責任。
八、工程竣工驗收及保修
1、承包人在工程竣工前三日內，應將驗收日期以書面形式通知發包人屆時驗收，如發包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，并與承包人另行商定驗收日期，但發包人必須承認承包人的竣工時間;發包人推遲驗收，其間所發生的管理費和其他損失均由發包人承擔;
2、發包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發包人提前使用的，視為驗收合格;
3、竣工工程經驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起三日內移交完畢，如發包人不按期接管，致使工程發生損失，應由發包人承擔;
4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，并對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續;
5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內承包人對工程負責免費保修，保修期限屆滿后，承包人提供終身優惠服務。
6、承包人應按國家技術規范、標準、規程和發包人的'技術要求進行工程施工，按本合同規定的時間提交質量合格的工程產品，并對其負責。由于承包人施工質量不合格，承包人應負責無償給予修繕，使其達到質量合格。若承包人無力補充完善，需委托其他單位時，承包人應承擔全部工程費用。
九、現場代表
發包人現場代表_____，承包人現場代表_ _，雙方代表的權利義務按本合同約定，解決工程中所遇問題的協商、及決策意見的簽證、處理;如一方換人時應提前三天書面通知對方。
十、違約責任
因承包人施工質量造成重大經濟損失或工程事故時，承包人除應負法律責任和免收直接受損失部分的勘察費外，應根據實際損失向發包人支付賠償金。
一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金 萬元。 本合同未盡事宜，經發包人與勘察人協商一致，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。
本合同履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的按下列第 種方式解決：
(一)提交 仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式貳份，發包人與承包人各執壹份。 合同訂立時間：___年___月___日
合同訂立地點：____________________
本合同共_ 頁
發包人：(蓋章)
法定代表人/委托代理人：(簽字)
承包人：(簽字) 聯系方式：
開戶銀行：
銀行賬號：
【簡易工程承包施工合同】相關文章：
工程簡易承包的合同01-04
簡易工程施工合同11-22
關于簡易施工承包合同02-02
簡易通風工程施工合同12-02
簡易的建筑工程施工合同11-22
工程水電承包施工合同11-22
施工承包合同模板工程承包施工合同范本03-15
簡易工程承包合同范本04-27
簡易鋼結構雨棚施工承包合同03-04
保溫工程承包合同承包保溫工程施工02-16