精選訂貨合同8篇
隨著法律觀念的深入人心，越來越多的人通過合同來調和民事關系，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？下面是小編幫大家整理的訂貨合同9篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
訂貨合同 篇1
合同編號：_____________
簽約地點：_____________
采購方（以下簡稱“甲方”)：
法定代表人：
營業執照號碼：
地址：
電話：
傳真：
供貨方（以下簡稱“乙方”）
法定代表人：
營業執照號碼：
地址：
電話：
傳真：
茲因甲方生產及辦公需要向乙方訂印下列印刷品，經雙方友好協商同意簽訂合同如下：
一、印刷品明細及質量要求
1、乙方負責向甲方供應下表中所列貨物：（貨幣單位：元）
序號
貨物名稱
品牌或型號
質量要求
數量
單價
總價
金額總計
2、總價：_______元人民幣。
甲方負責提供樣品，乙方保證所提供的印刷品與樣品，（本合同規定的規格、質量相一致），保證印刷的產品顏色均勻，字跡清晰，色正，無雜色，無重疊，用紙規格符合甲方要求。
二、包裝標準
1、乙方保證印刷品包裝防雨、防潮并適合搬運。
2、因包裝不當而造成印刷品損壞或丟失的'，乙方應負責退換或賠償，并在指定日期內交至甲方指定場所。
三、交貨時間、方式及地點
乙方在合同規定期限之前負責將貨物送到甲方指定地點。
四、驗收
甲方當場驗貨，確保貨物與本合同條款所定規格型號相一致，如有異議當面提出，乙方應做出相應的處理，如甲方未對貨物提出異議的，視為乙方所交貨物完全符合約定。
五、付款方式
乙方送貨到甲方指定地點后，經甲方驗收，確認符合本合同所定標準，并向甲方開具與合同標的額等額的正規發票或者收據，甲方在收貨后_____個工作日內結清款項。
六、違約責任
1、乙方提供給甲方的產品不符合本合同規定的規格型號或質量存在嚴重問題的，乙方應在_____天之內負責補充、更換，費用由乙方承擔；乙方在規定時間內仍無法解決該產品質量問題的，甲方有權退貨。
2、乙方應在合同規定期限內將合同貨物交付甲方。因乙方逾期交貨而影響甲方生產的，每逾期1天，乙方應按總貨款的____%向甲方償付逾期交貨的違約金；超過合同規定交貨截止日_____天乙方仍不能交貨的，甲方有權終止合同，而乙方仍須立即付給甲方上述違約金。
七、爭議的解決
凡因執行本合同或與本合同有關的一切爭議，由雙方友好協商解決，協商不成時，提交合同簽署地法院裁定。
八、合同時效
1、合同有效期由______年____月____日至______年_____月____日止。
2、本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力，合同自雙方簽字蓋章后生效。
甲方（公章）：
法定代表人（簽字）：
_______年_______月_______日
乙方（簽字）：
_______年_______月_______日
訂貨合同 篇2
甲方：(下稱甲方)
乙方：(下稱乙方)
經甲、乙雙方友好協商，達成以下協議：
一、甲方將為乙方貨一批。
二、數量及價格如下表：
三、付款方式：
1、雙方簽訂合同后3個工作日內乙方將該協議貨款總金額的50%作為定金匯至甲方指定銀行賬戶。
(1)開戶名稱：肇慶市端州區景輝燈飾照明商行端州路店 。 開 戶 行：。 賬 號：。 (2)農行卡號： 62284 5115 8097 33887 。 戶 名：。
2、在乙方支付定金后，甲方每批次送貨，乙方在支付該批次貨款的40%給甲方。
3、待該協議內貨物全部送完安裝調試后，乙方把所有未支付的.貨款一次性向甲方支付清。
四、交貨時間：
1、在甲方收到乙方定金后，3個工作日內甲方把該協議內所用燈具的LED驅動器送至乙方工地。
2、燈具產品將分批次在合同簽訂后10—15個工作內分批次交付給乙方使用。
五、 產品服務及維修
1、為給乙方提供更好的服務，甲方將為乙方免費發貨或送貨到乙方指定工地倉庫內。
2、甲方可派人協助提供指導安裝等服務。
3、所有燈具產品一律免費保修兩年。
六、本協議一式貳份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力，以下無正文。
甲方：
乙方：
簽名(蓋章)： 簽名(蓋章)： 聯系電話： 聯系電話：
年 月 日
訂貨合同 篇3
訂貨合同
甲方（甲方）：xxxxxxxxxxxxxx有限公司 合同編號BCSB-ZR20140409-04
乙方（乙方）： xxxxxxxxxxxxxx有限公司
簽約地點：xxxxxxxxxxxxxx有限公司簽約時間：20xx年4月9日
下稱乙方）定購 自動噴砂室體和水旋式低溫等離子噴漆室體各一套。依據《中華人民共和國合同法》及相關法律規定，達成如下一致協議，共同遵守：
第一章定義
本文件和附件中所用下列名詞的含義在此予以界定。
1、“甲方”是指“乙方”是指 2、“合同”是指文件及附件中的所有部分。
3、“技術資料”是指合同產品及相關的設計、制造、檢驗、安裝、調試、試運行、驗收和
技術指導等文件（包括圖紙和技術協議等各種文字說明），和本合同附件規定的用于甲方及其顧客正確安裝和維護的文件。
4、“合同產品”是指乙方根據合同所要供應的機器、裝置、材料、物品、專用工具、備品
備件和所有各種物品。
5、“服務”是指由乙方提供的安裝、調試、試運行、驗收等服務和設計、制造、維護有關
的技術指導（包括人員培訓）服務。
6、“書面文件”是指任何手稿、打字和印刷的有印章和/或簽名的傳真件。
第三章 制造方式及質量要求
按以下 2、4、5、6執行。
1、乙方按甲方提供的圖紙制造。
2、乙方設計圖紙，交甲方確認后按圖制造。
3、按乙方設計的圖紙制造。
4、乙方在產品制造過程，應嚴格執行雙方簽署的技術協議和標準。
5、乙方按ISO9001：20xx質量管理體系要求進行質量控制。
6家標準。質量“三包期”從設備驗收合格之日起為12個月。
第四章 包裝標準
包裝標準、包裝物的供應與回收：符合安全運輸要求，不回收，不計費。
第五章 交貨方式、地點及費用承擔
第六章 質量證明文件提供
第二章 付款方式及要求
1質保金10% 到質保期后1月內付清。
2、甲方向乙方支付交貨款前。乙方必須向甲方開具合同全額，符合中國稅法的發票，17%增值稅發票。
第八章 違約責任
1、甲乙雙方按《合同法》有關規定承擔違約責任。
2、除不可抗拒因素外，乙方須按雙方約定時間交付使用（預付款到賬后 60天內）。乙方原因每延遲一天交貨，向甲方支付合同的總金額0.5%違約金。
3、在保修期內更換的部件因質量原因造成的部件損壞由乙方承擔一切責任。
4反應 。如甲方需要，應當天到現場。如果乙方故意延遲或不進行服務，甲方有權請專業技術人員進行維修，維修所產生的費用及造成的相應經濟損失由乙方承擔。
第九章 合同爭議的解決
1、合同適用法律為中華人民共和國法律。
2、與本合同有關的一切爭議，雙方通過友好協商解決，如經協商后仍不能達成協議時，應向成都市金牛區人民法院提起訴訟。
第十章 不可抗力
1、不可抗力是指：嚴重的自然災害和災難（如臺風、洪水、地震、火災和爆炸等）、叛亂、破壞、動亂等等。合同雙方中的任何一方，由于不可抗力事件而影響合同義務的執行時，則延遲履行合同義務的.期限相當于不可抗力事件影響的時間。
2、不可抗力影響的一方應在不可抗力事故發生后，盡快將所發生的不可抗力事件的情況以傳真或電報通知另一方。并在7日內用航空掛號信將有關當局出具的證明文件提交給另一方審閱確認，受影響的一方同時應盡量設法縮小這種影響和由此而引起的延誤，一旦不可抗力的影響消除后，應將此情況立即通知對方。
第十一章 合同生效及其它事項
1、合同經雙方法定代表人或委托代理人（須經法定代表人書面授權委托）簽字，加蓋合同專用章后生效。
2、本合同一式
3、雙方任何一方未取得另一方事先同意前，不得將本合同項下的部分或全部權利或義務轉讓給第三方。
4、本合同所包括的附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。
5、合同若需修改或補充時，須經雙方簽定并簽署書面文件，經被授權人簽字、雙方單位蓋章后生效。
6、任何一方向對方提出的函電通知或要求，如系正式書寫并按對方下述地址派員遞送或掛號、航空郵寄、電報、傳真或電傳發送的，在取得對方人員或通訊設施接收確認后，即被認為已經被對方正式接收。
7,第二章內容表格不夠用時，可增加附頁，其附頁內容經甲乙雙方簽字并蓋章確認后與本合同具有同等法律效力。
訂貨合同 篇4
供方：需方：
一、產品名稱、型號、數量、生產廠家、金額：
二、交貨地點：
三、運輸方式及費用負擔：供方送貨 四、付款方式：電匯
五、驗收標準：根據廠家出廠標準 六、違約責任：雙方協商 七、包裝標準：廠家出廠標準
八、本合同一式三份供方一份，需方二份，簽字即日起生效。 供方（蓋章） 需方（蓋章） 代表（蓋章） 代表（蓋章）
年月日 年 月 日
訂貨合同 篇5
承 攬 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定 作 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品是不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算和分析。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的'價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管的不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，有責任應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，因為不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，本合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________________________
____年____月____
定作方：______ 合同編號：
承攬方：______ 簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
訂貨合同 篇6
合同編號： 買方(甲方)：
賣方(乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規之規定，甲乙雙方在自愿、平等、協商一致的基礎上達成如下條款，以資共同遵守。
第一條 燈具名稱、單位、數量、安裝區域、商標等見附件(燈具報價單)。
第二條 交貨時間、地點及運輸:
1、交貨時間： 年 月 日前
2、交貨地點：
3、運輸：乙方負責裝車并運輸至交貨地點。
第三條 合同總價款為人民幣(大寫)： 元整，總價款中含材料制作及配件費(光源在內)、包裝及裝卸運輸費、安裝調試費、稅金等費用。
第四條 質量標準：
1、乙方所供燈具應按照甲方的要求(效果或樣式)并結合裝飾現場的尺寸要求及其效果等制作和安裝。
2、燈具的材料質量、規格等應按照附件中的要求執行并滿足國家強制性認證3C標準及其相關規范。
第五條 包裝(物)標準和驗收標準的約定:
1、乙方按照燈具的正常屬性進行正確包裝，確保燈具產品的正常運輸不受損壞，在運輸過程中造成的破損、缺失等由乙方負責。
2、驗收標準：按照國家標準及行業標準驗收，并結合甲、乙雙方確認的燈具圖紙所標的`款式和數量等進行驗收。
3、甲方可隨時對產品的安裝、調試等進行監督檢查，并辦理驗收及合同履行中的其它事宜。
4、乙方保證按合同及甲方要求供貨，并保證產品質量符合甲方的要求;
5、甲方在驗收中，如果甲方驗收時發生疑議，乙方應當立即作出相應的解釋或者按照甲方的要求在合同約定的范圍內立即進行免費整改，并負責包退包換而且要承擔由此產生的相關費用及甲方的經濟損失。
第六條 結算方式：
1、合同簽訂后7個工作日內甲方支付人民幣 元整作為定金(即總價款的 %);
2、燈具送至甲方指定地點后經甲方驗收符合合同約定要求，甲方支付合同總價款的 %;
3、乙方按要求安裝、調試結束經甲乙雙方共同驗收合格后，甲方支付合同總價款的 %;
4、質保金5%，自燈具驗收合格之日起計滿12個月后10日內全部付清，即人民幣 元整。
5、本款項支付一律以稅票結算。
第七條 安裝調試及安全責任的約定：
1、乙方需根據設計或裝飾現場的尺寸等要求組織安裝，并保證在 年 月 日前全部安裝、調試結束，費用由乙方承擔。
2、乙方應按照國家強制性3C質量認證體系標準進行制作安裝，為保證裝飾的最后效果符合設計要求，應精心組織、周密策劃、合理有序、有效控制的原則進行施工管理。
3、乙方必須遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的相關規定，并妥善保護施工現場周圍建筑物、設備管線不受損壞，施工中未經甲方同意，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。做好現場安全和垃圾清運等工作，安裝結束未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
4、乙方在安裝施工過程中必須注意安全、文明施工，負責施工人員設備安全及防火事宜，造成一切損失由乙方負責，甲方不承擔任何責任。
第八條 違約責任：
1、甲方未能按合同約定付款，每日按應付款的萬分之五向乙方支付違約金。
2、乙方在簽訂本合同后不能按時、按質(量)供貨或不能按期完成安裝調試的，甲方有權解除本合同，乙方應雙倍返還甲方支付的定金并向甲方支付違約金，違約金為合同總價款的30%且承擔由此造成的一切經濟損失及法律責任;甲方不解除合同的，乙方應按日向甲方支付逾期(交付)竣工的違約金 元。
第九條 保修：
1、乙方應按照國家規定對產品提供免費保修服務(免費保修期最短不少
于一年)，實行終身維修。若因甲方使用不適當造成損壞或保修期滿后需保修，乙方可適當收取維修成本費。
2、燈具使用中出現故障或需維修，乙方應在接到甲方通知后24小時內進行修復。
第十條 其它約定:
1、本合同未盡事宜，雙方協商后用書面形式進行補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同如發生糾紛，當事人雙方應及時協商解決，協商不成時，可以向合同履行當地的人民法院提起訴訟。
3、本合同一式二份經雙方簽字蓋章之日起生效。甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方(章)：委托代理人：開戶行：帳 號：電話：聯系人：地址：簽約日期：
乙方(章)： 委托代理人： 開戶行： 帳 號： 電 話： 聯系人： 地址：
訂貨合同 篇7
甲方(需方)：
乙方(供方)
根據《中華人民共和國合同法》和相關法律法規規定，甲、乙雙方本著“誠實信用、等價有償、互利互惠“的原則，經友好協商一致，達成如下合同條款，供雙方共同遵守。
一、合同標的
第一條甲方購買乙方供應的產品，產品名稱、編號或規格、數量、單價、總價等如下表所列。
二、產品質量要求
第二條乙方供應的全部材料的產品質量按國家質量標準和技術指標執行，無國家質量標準及技術指標的，應符合相關行業標準。
乙方供應的全部產品必須符合甲方要求。
三、包裝、交貨、驗收及異議處理
第三條乙方供應的產品包裝符合要求:
第四條交貨規定
1.交貨方式：分批供貨。并按下列第(3)項執行：
(1)乙方送貨;
(2)乙方代運;
(3)甲方自提自運。
2.運輸方式：_________________________________________________。
3.運輸費：___________________________________________________。
4.裝卸費：___________________________________________________。
5.到貨地點和接貨單位(或接貨人)_______________________________。
6.交貨日期：甲方應于實際供貨前按照甲方向其送達的書面供貨通知中要求的'品名、數量及供貨時間供貨。
7.其他：
四、貨款及費用結算
第五條貨款及費用的結算方式如下：
1、自訂貨之日起，甲方支付乙方定金10000(壹萬元)。
2、井蓋制作完成后，甲方需付全款才可取貨。
五、違約責任
第六條
1、乙方的違約責任
①所供材料質量不符合本合同規定時，乙方應根據甲方的要求負責換貨或退貨，并承擔換貨和退貨而支付的實際費用;
②乙方未按本合同規定的產品數量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應照數補交。多交的部分，甲方如不需要，不可以退貨，由此造成的損失，由甲方承擔。
③產品交貨時間不符本合同和書面供貨通知規定時，每延期一天，乙方應償付甲方延期交貨部分貨款總值______%的違約金。
2、甲方的違約責任
①甲方如中途退貨，應事先與乙方協商，乙方同意退貨的，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值50%的違約金。
②未經乙方同意，甲方違反合同規定拒絕接貨的，應承擔貨物運輸費用，并向乙方償付拒絕接貨部分貨款總值50%的違約金;
③逾期付款的，每逾期一日，甲方須按未付款項的3%向乙方支付違約金。
第七條本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權拒絕供貨或收貨，并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。
六、解決糾紛的辦法
第八條本合同在執行期間，未盡事宜，由甲乙雙方協商解決，另行簽訂書面補充協議。補充協議是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，協商不能解決時向__乙方__所在地人民法院起訴。
第九條本合同共一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方(蓋章)：法定代表人：授權代理人：地址：電話：開戶銀行：帳號：
簽訂日期：乙方(蓋章)：法定代表人：經辦人：電話：開戶銀行：帳號：
簽訂日期：年月年月
日日
甲方：
乙方：
訂貨合同 篇8
甲方：___________ ______________
乙方：___________ ______________
第一條 基本合作內容
1.1 甲方保證及時、準確地向乙方提供本地農產品的種植面積、區域分布、上市時間、總產量預測等信息資料，以便乙方制訂市場營銷工作計劃。
1.2 甲方根據乙方的訂單負責當地的瓜菜收購和包裝工作，確保乙方所需反季節瓜菜的貨源組織和供應;乙方負責瓜菜的運輸和銷售。
1.3 甲方保證優先向乙方提供反季節瓜菜，平均日貨量不低于_________噸;乙方保證優先向甲方訂購反季節瓜菜(甲方不能確保乙方所需瓜菜的品質和數量情況除外)。
1.4 甲方協助乙方在當地開展農作物新品種和農業生產技術的推廣業務，整合本地的農業資源，以推動本地農場企業與鄉鎮企業的農業信息網絡工程。
第二條 訂貨、數量及價格
2.1 乙方每次訂貨可以電話、傳真或電子郵件通知甲方，甲方同意再以電子郵件或書面傳真確認，詳列所需瓜菜品種、等級規格、數量、質量要求、收購價格及交貨時間、地點等，傳真原件須乙方經辦人簽名并加蓋乙方單位公章生效。
2.2 乙方每次訂貨一般總量不少于5T貨車標準配載(空運貨物除外)，低于5T貨車標準載量乙方應提高瓜菜收購代理費標準。
歷史老照片不能說的秘密慈禧軍閥明末清初文革晚清
2.3 甲方保證以最高優惠的價格向乙供貨，在保證瓜菜品質的`前提下盡可能降低瓜菜的收購成本價。具體瓜菜品種的具體收購價格和代理費由兩方根據當時的市場行情確定。
第三條 品種、等級、質量及包裝
3.1 乙方所需瓜菜的品種、等級和質量由兩方按照中國綠色通道電子商務網所提供的_________農產品等級標準確定，沒有標準的則由兩方看樣協商確定。
3.2 甲方確定每次瓜菜的采收時間，確保所收購的瓜菜干凈、新鮮，不摻雜土泥沙，沒有農藥和化肥等污染，符合綠色食品的標準，適合儲藏和長途運輸，完全滿足乙方對瓜菜的時間和品質要求。
3.3 瓜菜包裝費用標準由兩方根據不同的瓜菜品種和運輸要求確定，包裝物可由甲方負責提供，包裝費用由乙方承擔。需回收的包裝物由乙方負責回收交還甲方。
第四條 交貨、驗收、裝車及運輸
4.1 甲方應在規定的時間和地點按時、按質、按量交貨，并及時通知乙方，由乙方經辦人根據兩方確定的等級質量標準的包裝要求驗收。
4.2 甲方負責組織人員根據承運人的要求及時裝車并承擔相應的責任和費用。甲方有義務協調因收購、裝車等因素所引發的民事、交通糾紛、保證承運人、運輸車輛及所裝載瓜菜的安全和通行無阻。
4.3 運輸車輛一般由乙方負責調派。甲方可向乙方推薦本地承運人但須保所薦承運人的商業信譽和承運車輛的車況良好，適合承運乙方本次所訂購的瓜菜。
第五條 費用支付及結算方式
5.1 乙方應在每次下單的當天，根據兩方核定的費用總計以電匯、轉賬或現金方式支付給甲方(特殊情況下可放寬至乙方收貨后的十天之內)
5.2 甲方委托乙方代銷瓜菜時，乙方只需擔保貨款的及時回收，而無須承擔任何費用支出。瓜菜銷售完畢后，乙方應在十天內向甲方支付其所得的全部款項。
第六條 甲方的違約責任
6.1 甲方所交貨物的品種、數量、品質、質量或包裝明顯不符合兩方確認的標準，甲方應向乙方支付貨款總值_________%的違約金并賠償乙方相應的損失。
6.2 甲方末能在規定的時間和規定的地點按質、按量交貨而造成逾期交貨，乙方有權提出折價處理或拒收全部瓜菜，并要求甲方承擔乙方因此多支付費用和全部損失。
6.3 因裝車人員組織不力而延誤時間造成損失或因收購、裝車引發當地民事、交通糾紛而造成損失，甲方應承擔因此而造成的所有費用支出和相應的損失。
第七條 本合同一式兩份，兩方各一份，其他事項可另行協商。
甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________
代表(簽字)：_________ 代表(簽字)：_________
________年____月____日 _________年____月____日
【訂貨合同】相關文章：
訂貨的合同04-14
精選訂貨合同02-19
設備訂貨合同09-29
有關訂貨合同10-05
簡易訂貨合同10-20
產品訂貨合同09-01
鋁材訂貨合同11-17
關于訂貨的合同10-15
家具訂貨合同03-25
加工、訂貨合同04-10